沥青合同

　　承包人(全称)： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲方将沥青混凝土施工承包给乙方施工，经双方协商，签订本协议，共同遵守。

　　第一条、工程概况

　　1、工程名称：昭山示范区昭山大道一标;

　　2、工程地址： ;

　　3、工程数量：沥青混凝土路面施工面积暂定为 平方米，最终以实际完成工程量为准。

　　4、工程承包内容：昭山大道一期K3+560-K4+960摊铺、碾压、养护、资料等所有沥青成型的费用，包括一层透层和两层粘土的包工包料。(沥青砼的试验费、资料费等由甲方负责)

　　5、技术指标及施工做法：沥青砼路面结构层及要求按业主提供的设计图纸施工。沥青砼骨料和沥青质量符合国家现行规范和设计要求。

　　6、承包方式：A、透层和沥青摊铺、二层粘层内所有路面施工，按表面外面积平方结算一次;B、透层和二层粘层材料承包。

　　第二条、沥青砼路面材料要求：

　　主道沥青混凝土路面结构：

　　1、上面层采用4cmSMA改性沥青混凝土(AC-13C)，石子采用南京玄武岩、沥青采用SAM改性沥青。

　　2、中面层采用5cm中粒式沥青混凝土(AC-20C)

　　3、下面层采用7cm粗粒式沥青混凝土(AC-25C)原设计水稳与下面层路面之间稀浆封层，已改为乳化沥青同步碎石封层。各层沥青混凝土间增加乳化沥青黏层(不及厚度，按图纸施工)。

　　第三条、合同单价

　　甲乙双方经协商采用如下单价：

　　1、主道16cm厚(下、中层设计为重交沥青，上面层设计为SMA改性沥青，乳化沥青同步碎石封层，其它以业主提供的设计图纸为准)。

　　2、合同单价为13.8元/平方米包干计价，结算按实际表面积计算一次，合同单价指本合同的第一条第四项的工程承包内容的合计单价(指一层透层、两层粘层的包工包料及三层沥青摊铺施工等费用)，此单价不含税金，税金由甲方负责支付。

　　第四条、现场施工要求

　　1、配备两套进口路面施工设备(12米摊铺机一台、9米伸缩摊铺机一台。13吨双钢轮压路机三台、26吨以上的胶轮压路机一台)，同步碎石分层车一台，沥青洒布车一台。

　　2、摊铺压实温度要求：中低层摊铺温度不低于155度，初压温度不低于155度，复压温度不低于125度，终压温度不低于115度;SMA面层摊铺温度不低于175度，面层初压温度不低于165度，复压温度不低于140度。

　　第五条、透层、粘层材料施工要求

　　1、透层使用SBS改性乳化沥青，浓度达到50%以上的沥青含量、高于0.7千克/平方米的洒布量。

　　2、两层粘层使用SBS改性乳化沥青，浓度达到50%以上的沥青含量、每层0.4千克/平方米的洒布量。

　　第六条、付款方式：

　　(1)施工设备进场三天内付5万元，沥青砼施工完成后七天内付至80%，余款在沥青路面施工验收后一月内付清，否则余款按一分月息支付。

　　(2)施工过程中乙方委托人 (身份证号码： )作为本项目经办人，全权代表乙方再本项目的一切事务。

　　(3)所有的款项都直接付到乙方指定账号：

　　账号名称： ;

　　开 户 行： ;

　　账 号： ;

　　第七条、工程质量要求及验收：

　　1、沥青砼材料及路面质量必须达到国家现行技术标准、规范要求、业主要求。

　　2、乙方必须按照设计及业主要求提供优质沥青混凝土，甲方、业主、监理、质监部门有权对质量进行抽检，发现问题，及时纠正。(一旦发现质量问题，甲方有权要求乙方停工整改，整改不合格有权终止合同)整改中，发生的费用问题乙方承担。

　　3、乙方同时向业主和甲方作出以下六项承诺

　　(1)具有2套自有的摊铺沥青路面的成套施工设备;<十二米和九米>

　　(2)具备冬季低温施工的温拌技术的成功经验和成套设备;

　　(3)我公司所摊铺的沥青砼路面从AC-25地面层开始能层层将水封住;

　　(4)我公司料场符合甲方施工现场要求，将严格按设计图纸及技术规范要求施工。

　　(5)开工前，将摊铺顺序及数量交项目部。

　　(6)由于沥青料不符合要求，造成停工四小时，由甲方按违约处理，由于乙方原因造成废料，乙方全额负责。

　　4、工程完工后，甲方在收到乙方验收申请报告后一个月内组织完工验收。

　　第八条、违约责任

　　1、甲方书面通知乙方组织摊铺，提前三天以上通知。

　　2、如甲方准备不充分，造成乙方停工，误工、窝工，甲方支付设备台班费的30%补偿给乙方;人员和其他费用，乙方自费。

　　3、甲方通知乙方后不能再规定的时间内组织施工，视乙方违约，甲方收取乙方违约金1万元/天;合同期内完成，违约金退回。

　　4、甲方未能按本协议支付乙方工程款，乙方可将工程余款委托业主支付。

　　第九条、合同工期

　　开工日期： 年 月 日

　　竣工日期： 年 月 日

　　总有效工期 天，最终以满足甲方和业主进度计划要求为总原则。

　　第十条、工程保修事项：

　　1、因乙方施工所引起的质量问题，达不到规范要求，有甲方现场负责人指出，乙方立即予以修复，直到合格为准，返修费用由乙方承担;

　　2、保质期为自工程竣工验收之日起24个小时，保质期内属于乙方的质量问题由乙方负责保修，费用有乙方承担。如因质量问题给甲方造成损失由乙方负责赔偿。

　　第十一条、合同生效：

　　本合同一式 份，甲、乙方各执 份。经双方法定代表人或委托人代理人签字且单位盖章后生效。本合同生效后，任何一方不得擅自变更或提前解除本合同。如需要变更或解除，需经本合同三方协商一致，并达成书面协议。补充协议和施工技术指标附件与本合同具有同等法律效力，一样适用于争议解决条款。

　　第十二条、争议的解决

　　未尽事宜，由双方协商解决，协商不一致时，依法向湘潭市岳塘区人民法院提起诉讼。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日