劳务分包协议书
工 程 名 称: 施工单位(甲方): 安徽龙鼎石业有限公司 班组长(乙方):
第 1 页 共 5 页
施工单位(甲方): 班 组 长(乙方):
为认真贯彻执行《建筑法》及相关法律法规,甲、乙双方在平等自愿、公平公正、协商一致、诚实信用的基础上,就甲方将 工程的外墙干挂石材(或石材骨架安装)劳务工作任务分包给乙方(班组长),特订立如下协议条款:
一、责任范围、结算方式及工期:
1.1 责任范围:外墙干挂石(或石材骨架安装)
1.2 竣工结算方式:按照实际展开面积结算,综合单价 元/m2,最终按实际面积结算。
1.3 甲方提供干挂所需石材、钢材和其他所有辅材、脚手架。机具类工具及临时用电缆、电线等由乙方负责。
1.4 工期: 年 月 日 至 年 月 日
二、施工技术、质量及工期要求:
2.1 乙方应严格执行《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工质量统一验收标准》和施工规范,结合甲方规定的《工程施工质量要求》及相关质量管理制度。
2.2 本工程按设计图纸验收,质量等级为合格。施工完成后,由乙方自检合格后通知甲方验收,甲方及时向相关单位提出验收申请,经建设单位、监理单位验收合格后,双方签具验收合格确认单。如验收有不符质量标准之处,由甲方现场负责人提出相应处理意见(整改或返工),如是乙方造成的,且进行相应经济赔偿。无条件接受并施工。
2.3 乙方应在本协议期限内保质保量完成施工任务,每天应编辑所施工的部位、工程量及技术工人和普工人数上报到甲方建立的本项目微信群中,确保沟通畅通。如工期延误,每逾期一天应向甲方支付违约金为总合同价款的 ‰(同甲方与发包单位签订的合同罚金一致),以此推算,罚金在甲方应支付乙方的劳务费中扣除。
三、现场综合管理要求:
3.1 乙方应配合甲方参加在本工程项目举办的劳务人员上岗前安全生产培训、教育并经考试合格后上岗;乙方应对所有劳务人员现行岗位可能产生职业病危害的岗位、可能存在高空坠落、物体打击等危害履行如实告知义务。
第 2 页 共 5 页
3.2 乙方应节约用材,做到现场作业做到“工完场清”,应控制在正常损耗率内。 3.3 乙方应严格按照安全生产规程进行施工,并应遵守本工程安全文明施工的规定,凡甲方上级主管部门安全生产检查或日常抽查时,因乙方之原因在现场安全文明管理方面导致甲方被经济处罚或被通报批评的,乙方应承担相应的处罚责任。
3.4 乙方自签订本协议之日起的5天内向甲方提供在本项目所有劳务人员有效的身份证明以便于备案。乙方应为自己的工人购买工程意外伤害险并提供保单。如乙方拖延不购买,甲方购买的应在支付乙方的劳务费中扣除本条不符合法律法规,应由施工单位购买。(建筑工程的施工人员意外险通常是由施工方买的,需要施工方自付,业主方买的是建筑工程一切险。工程意外伤害保险保费可以是按工程价乘以费率,建筑一切险也是。实行施工总承包的,由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。
工程意外伤害保险的保险金额一般是建筑方根据自己的利益进行选择。一般保险费是根据施工人数或建筑面积或工程总造价三者选一来计算。如,某建筑工程,工期一年,工程总造价1千万元,建筑面积2万平方米,预计用工100人,该工程现参加《建筑工程团体人身意外伤害保险》,保额10万元/人 )
四、工程款支付方法及相关规定: 4.1 工程款支付办法:
甲方根据乙方每天上报的施工人数进行核实后编辑劳动用工登记表,按月支付工人每月 元生活费和在相应的开学季时按工日量支付相应比例工资,年底工程已经结束的,给工人工资结清;乙方的管理利润在工程完工后 月支付清。
4.2 根据上级有关部门文件精神,为保障劳务人员的合法权益,乙方应向甲方提供本项目的各劳务作业人员的银行卡、身份证(原件复印)和手机号码,甲方应将所有的劳务费以汇入银行卡的方式支付给劳务人。
五、甲方的权利和义务:
5.1 负责提供场地、道路、水电接口等具备施工条件的工程施工现场,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。
第 3 页 共 5 页
5.2 提供给乙方施工图纸 一套,提供必要技术资料。
5.3 负责组织施工检查、验收,监督乙方的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。
5.4 负责解决施工中存在或发生的技术问题。
5.5 负责组织图纸会审和技术交底,编制专项施工方案及总的工期控制计划,审查乙方编制的详细施工作业计划。
5.6 负责本工程中各工种、工序间的协调与配合。 六、 乙方的权利和义务
6.1 乙方对与其确定的劳动关系的作业的工人必须认真审查,保证人员的身体健康和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁。
6.2 在施工生产过程中,乙方必须保证人员相对稳定,保证能满足施工进度要求,如不能满足进度要求,同意由甲方安排其它人员施工。
6.3 工人每月领取生活费用,如期完工且工程质量合格后得到管理利润(如果有)的权利。
七、 违约责任 7.1 甲方违约责任
7.1.1由于甲方原因可能造成停工、窝工时,允许乙方调整施工人员数量,并可办理工期延长书面申请,办理书面洽商后方作为决算依据。甲方任务不足或因故不能继续履行合同时,双方协商后可提前终止合同。
7.1.2 甲方超过约定的支付时间不能支付劳务生活费或决算后余款的,乙方向甲方发出要求付款通知,甲方收到乙方通知后仍不能按要求付款,可与乙方协商延期付款,经乙方同意后可延期支付;如甲方到期仍不支付,乙方有权书面告知甲方撤走其劳务人员,并依法追索拖欠工资款。
7.2 乙方违约责任
7.2.1乙方已充分考虑工程规模、施工场地的特点,对可能存在的停工、窝工等费用已在综合单价中考虑。因乙方原因造成甲方工期延误或工程质量严重不符合要求时,甲方可以终止合同,并要求乙方在三日内退出施工现场,乙方应当退出施工现场。乙方赔付给甲方由此发生的各类损失。甲、乙双方共同只对合格已完成的工程量进行签认。
第 4 页 共 5 页
八、其它条款:
8.1 在本项目施工期内,如乙方劳务人员发生打架、斗殴、纠纷或非正常伤亡等全部由乙方负责处理,并承担一切经济损失,同时乙方自愿接受甲方对其作出的1000元/人次的经济处罚,罚金在本合同劳务费中扣除。乙方如出现不服从管理,出现任意停工等现象,甲方可对其作出2000元/次的经济处罚。
九、争议解决
9.1 争议解决:未尽事宜双方协商解决,协商不成,可向甲方工商注册所在地人民法院起诉。
本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。本协议自甲、乙双方签字后生效。
安徽龙鼎石业有限公司
甲方代表: 乙方:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
第 5 页 共 5 页
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容