建 筑 工 程 安 装 施 工 合 同
工程名称：甲 方：乙 方：
1
签订日期：
2
建筑工程安装施工合同
甲方： 乙方：
甲方将 工程交由乙方负责施工。为明确甲、乙双方权利和义务，确定经济关系，共同确保该工程质量、工期的全面完成，经双方协商一致，达成如下条款，以资共同遵守执行。
一、工程概况
1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、承包方式： 5、合同价款： 6、质量等级：
7、工 期： 天（从进场安装之日起） 8、发生下列情况时，工期顺延：
1不可抗力的自然灾害。（如下雨、大风、停电等） ○
2设计修改后工程量增加。 ○
二、双方责任 （一）甲方责任
1、向乙方提供施工图纸并进行技术交底； 2、提供施工用水和用电接点位置；
3
3、指派 为甲方驻现场代表，对工程质量、进度进行监督。 4、协调有关部门做好现场安全保卫、消防等工作。 （二）乙方责任
1、乙方须在合同签订前，与甲方签订《施工安全、环境保护协议书》，作为本合同的附件之一，否则，合同为无效合同。
2、乙方须在合同签订后2天内，以书面形式向甲方报送管理人员资格证书；
3、遵守法律法规和甲方的有关规定，按规定办理施工所需的证件、批件并承担其费用；
4、对施工过程中的质量、工期、消防、安全等负全部责任； 5、加强现场文明施工管理，施工中不得影响环境卫生及占道，工程交工前要达到工完场清的要求；
6、负责已完工程的成品保护，承担未交付业主之前发生损坏的修复工作。
7、乙方必须按设计要求和施工质量验收规范要求进行施工。 8、质量：如果在施工中，阶段验收为不合格工程，除责成乙方拆除返工重建外，停工整改的一切费用由乙方负责，不顺延期工期；若工程验收为不合格，甲方不予验收，一切责任和损失由乙方承担。
因工程质量问题造成该项目工程倒塌和人畜重大伤亡，其损失和责任由乙方按国家规定全权承担。
9、工期：按合同工期执行，每延误一天罚款一千元。施工过程中，如遇人力不可抗拒的灾害，工期顺延。
10、转包：乙方不能转包，一经发现甲方有权终止合同，因转包造成
4
的损失由乙方负责。
11、进度：乙方不得以任何理由影响工程进度，否则，甲方有权要求更换，由此造成的损失由乙方承担，甲方拒付一切施工费用。
12、停工：乙方以不得以任何理由停工。如因资金不足或其他原因停工，合同即告终止，甲方不需征得乙方同意即可更换施工人员，由此造成的一切损失由乙方承担；
13、其他施工单位的纠纷：乙方施工进程中与其他施工单位发生的各种纠纷由乙方自行处理，引起的聚众闹事、打架斗殴等事端，造成停工或影响工程进度，所有损失由乙方承担。
三、工程质量
1、乙方必须按设计要求和施工质量验收规范要求进行施工。 2、经检查、检验、验收工程质量不合格，乙方应按业主或监理的整改通知要求进行返修至合格，并承担费用及赔偿由此造成的一切损失。
四、工程验收
工程施工完毕，乙方须三日内通知甲方组织验收。乙方必须确保工程质量达到合格标准。
五、工程保修
工程保修期，自甲方与业主办理工程竣工验收签证之日起计算，按国家有关规定执行。保修期内，如因乙方原因造成的质量问题，由乙方无偿返修，若乙方未及时返修，甲方可自行返修，费用在乙方质保金中扣除。
5
六、付款方式：
序号 1 2 3 4 5 七、附则：
1、本合同履约中发生的变化或未尽事宜，甲乙双方需另行签订补充协议，该协议与本合同有同等效力。
2、本合同经双方签章后生效，一式二份，双方各执一份。 3、本合同出现争议时，可向人民法院起诉。
甲 方： 乙 方： 代表人（签字）： 代表人（签字）： 日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日
拨款分 次进行 金额（元） 6
工程施工安全、环境保护协议书
甲 方： 乙 方： 工程名称： 施工人数： 开工日期： 协议内容
1、甲方与乙方签订施工合同前应签订本协议，乙方必须具备有承包工程性质相适应的安全资质。
2、乙方人员必须遵守法律法规及甲方的各项规章制度，严格遵循环境健康安全管理体系的要求，必须配备专职或兼职安全员。
3、乙方的生产和生产活动应遵循污染预防的原则，减少污染物的排放。
4、乙方应搞好消防安全管理工作，在生活和作业区配备必要的消防器材。
5、乙方施工人员应根据甲方提供的能源、介质条件和作业环境，按规定配备相应的劳动防护用品和安全防护设施。
6、未经甲方允许严禁乙方随意动用甲方机具和电器设备。 7、乙方在本工程中从事电气、焊接、爆破、起重机械、压力容
7
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容