建筑工程开工协议书

　　雇主：________________

　　承包人：______________

　　工程项目及相关文件：______________

　　第一部分?共同条件

　　定义与解释

　　定义

　　1.本合同（按下文规定的定义）中的下列词和用语，除文中另有要求者外，应具有此处为其所规定的含义：

　　（1）“雇主”是指合同条件第二部分中指明的已就工程的建筑、安装或交付进行招标并将雇用承包人的一方以及雇主名下的合法继续人，但不包括（经承包人同意者除外）雇主的任何受让人。

　　（2）“承包人”是指其投标已被雇主接受的个人或多人、商号或公司，并包括承包人的私人代表、继承人和经许可的受让人。

　　（4）“工程师的代表”是指驻工地工程师或工程师的助理，或任何由雇主或工程师随时派来履行本文件第二条所规定的职责的工程建筑管理员，其职权应由工程师书面通知承包人。

　　（5）“工程”是指依照本合同应进行的工程。

　　（6）“合同”是指合同条件、说明书、图纸、经标价的建筑工程清单、费率与价格表（如果有的话）、投标书和合同协议。

　　（7）“合同价格”是指投标书所列明的，但经根据下文所载规定予以增减的金额。

　　（8）“施工设施”是指为本工程或临时工程（按本条下述定义）的进行、建成或维护方面所需的一切设备器械或诸如此类性质的各物，但不包括打算用以构成或正在构成永久性工程组成部分的材料或其它各物。

　　（9）“临时工程”是指为本工程的进行、建成或维护方面所需的所有各种临时工程。

　　（10）“图纸”是指说明书中所提到的图纸和任何经工程师书面认可的对这类图纸所作的修改，以及工程师随时提供或书面认可的其它图纸。

　　（11）“现场”是指要在其上、其下或其中进行本工程的土地和其它场所，以及任何由雇主为本合同的目的而连同本合同_____别指定为现场组成部分的其它场所一起提供的其他土地或场所。

　　单数与复数

　　视文中需要，仅表明单数的词也包括复数在内，反之亦然。

　　页旁小标题或注释

　　这些一般条件中的页旁小标题或注释均不得被认为是本合同条件的组成部分，也不得作为解释本合同条件或本合同时的考虑因素。

　　工程师的代表

　　工程师的代表的责任和权力

　　2.工程师的代表的责任是视察和监督本工程，并试验与检查有关本工程所要使用的材料与做工。他无权免除承包人根据本合同所承担的任何责任或义务，除本文件下面或本合同其它地方另有明文规定者外，他无权命令进行任何会引起迟延的工程或指示雇主作任何额外支付，也不能对本工程作任何变更。

　　工程师可以随时以书面方式把授予工程师的任何权力和授权委托给工程师的代表，并应将所有这种权力和授权的书面委托的副本提交给承包人。工程师的代表在这种委托范围之内（但不是委托范围之外）给予承包人的任何书面指示或认可，应如同工程师所作出的指示或认可一样，对承包人与雇主具有约束力。但是必须以下述为条件：

　　a.工程师的代表对任何工作或材料未予不认可，并不损害工程师日后不认可该工作或材料并下令予以推倒、清除或拆毁的权力。

　　b.如果承包人对于工程师的代表所作的任何决定感到不满意，他应有权把此问题提交工程师，工程师应随即对该决定予以确认、撤销或更改。

　　转让与转包

　　转让

　　3.承包人未经雇主事先书面同意，不得转让本合同或本合同的任何组成部分或其中的任何好处或利益（付给承包人银行的任何根据本合同到期应付的款项不在此列）。

　　转包

　　4.承包人不得把整个工程转包出去。除本合同另有规定者外，承包人未经工程师事先书面同意（不得无理不予同意）不得把本工程的任何组成部分转包出去，如予同意，不得免除承包人根据本合同所承担的任何责任或义务，承包人对任何分包人或分包人的代理人、雇员或工人的行动、违约和疏忽，就如同对承包人或承包人的代理人、雇员或工人的行动、违约或疏忽一样，应承担全部责任。但是，按计件方式提供劳动力，不应认为是本条所说的转包。

　　合同的范围

　　5.本合同包括本工程的施工、建成和维护，除本合同另有规定者外，还包括提供经本合同指定或从本合同中合理地推知需要提供的为本工程的施工、建成和维护所需的一切劳力、材料、施工设备、临时工程和不论临时性或永久性的各物。

　　合同文件

　　6.语言

　　（1）制订本合同文件所用的语言应在第二部分中予以说明，如果本合同文件用不止一种语言写成，则还应在第二部分中指定解释本合同所据以为准的该种语言，即其中指定的“主要语言”。

　　文件互相解释

　　7.图纸的保管

　　承包人应就执行根据本合同规定的工程或其它事项所进一步需要的任何图纸或说明书，给工程师或工程师的代表以适当的书面通知。

　　图纸副本应有一份保存在现场

　　8.进一步提供的图纸和指示

　　工程师应完全有权在本工程进行过程中，随时向承包人提供为了本工程的正确和适当的进行和维护的目的而必须进一步提供的图纸和指示，承包人应予执行并受其约束。

　　一般义务

　　9.合同协议

　　承包人应邀立约时，应按附件所列并视情况经过必要修改的格式签订合同协议（由雇主承担费用制订）。

　　10.履约保证书

　　如果投标书中载明，承包人承诺在需要时取得一家_____公司或银行的担保或是提供两名合适而殷实的担保人，同承包人一道负有连带责任地向雇主承担义务，按不超过投标金额10％的金额根据保证书的条件担保照章履行本合同者，则该_____公司或银行或担保人以及该保证书，均应是须经雇主认可的，而取得这种担保或提供这种担保人以及所要订立的这种保证书的费用，应统由承包人承担，但本合同另有规定者除外。

　　11.现场检查

　　投标书应认为是根据雇主在其为投标的目的提交给承包人的文件中所应提供的有关水文、气候和自然条件的数据资料所制订的。但是承包人应检查和考察现场及其周围环境，并应在提交投标书以前（尽可能）确实弄清现场的形状与性质、守成本工程所必需的工作和材料的数量与性质进入现场的交通工具以及他可能需要的居住设备，总之，他应亲自取得一切有关风险、意外事件和其它可能影响其投标的各种情况的必要资料（按上所述）。

　　投标的充分条件

　　不利的自然条件和人为的障碍

　　12.承包人应被认为在投标以前，已确实弄清他对于本工程的投标以及在标价的建筑工程清单和费率与价格表（如有的话）中所列的费率与价格都是正确和充分的。此费率与价格除本合同另有规定者外，应包括承包人根据本合同所承担的一切义务和为本工程的正确建成与维护所必需的一切事物。但是，如果在本工程进行中，承包人遇到自然条件或人为的障碍，而此种条件或障碍并非一个有经验的承包人所应能合理预见的，则承包人应立即将此书面通知工程师的代表。如果工程师认为，此种条件或人为障碍并非一个有经验的承包人所应能合理预见的，则工程师应予证明，而雇主则应支付由于此种条件而加给承包人的额外费用，包括由于遇到此种条件或障碍而引起的以下适当而合理的费用：

　　①遵照工程师在与此有关情况下向承包人所发出的任何指示执行需引起的适当而合理的费用，以及

　　②承包人在未得工程师具体指示情况下，可采取的任何经工程师认可的正当合理措施所引起的适当而合理的费用。

　　13.工作必须使工程师满意

　　除了法律上不可能或实际上不可能以外，承包人必须严格按照本合同要求进行，建成和维护本工程，做到使工程师满意，并应执行和严格遵循工程师对于涉及或有关本工程的任何事项（不论本合同中是否提到）所作的指示和指导。承包人只领受工程师或（在按照本文件第2条所提到的限制条件下）工程师的代表所作的指示和指导。

　　14.应提供的方案

　　在承包人的投标被接受以后，承包人如经要求应当尽快向工程师提交一份表明他所建议本工程进行的步骤次序和方法的方案，请工程师认可，并凡经工程师或工程师的代表提出要求时，应向他们书面提供关于承包人对进行本工程以及承包人打算提供、使用或建造的（视情况而定）施工设备和临时工程所作安排的详细资料。向工程师或工程师的代表提交这种方案并经他们认可，或者向其提供这种详细资料，不应免除承包人根据本合同所承担的任何义务或责任。

　　15.承包人的监督权

　　承包人应本工程进行中，并在其后工程师认为是正当履行承包人根据本合同承担的义务所必需的期间，给予或提供一切必要的监督。承包人或经工程师书面认可的（该认可随时可予撤销）一名有法定资格的指定的代表人或代表应当常驻本工程，并应把他的全部时间专用于本工程的监督。如果工程师撤销此项认可，承包人应在接到撤销此项认可的书面通知以后，尽快（在考虑到下文所述需要替换他的情况下）将该处理人撤离现场，而且日后不得再雇用他担任现场任何工作，并应由经工程师认可的其它代理人来替换他。这种指定的代表人或代表应代表承包人领受工程师或（在按本文件第2条规定的限制条件下）工程师的代表所作的指导和指示。

　　16.承包人的雇员

　　（1）承包人有关本工程的进行和维护应在现场提供和雇用：

　　仅属具有各该行业的熟练技能与经验的技术能手，和能对要求他们监督的工作进行适当监督的助副代理人、领班和工长，以及为本工程的正确而及时的进行和维护所必需的熟练、半熟练和非熟练工人。

　　（2）承包人为了或关于本工程的进行或维护而雇用的任何人员，如果工程师认为其行为不当或不称职或玩忽职守，或者工程师另外认为雇用该人是不合需要的，工程师有权反对并要求承包人立即将该人撤离本工程，而且非经工程师书面允许，不得再雇用该人从事本工程。任何因此而撤离本工程的人员应尽快地由经工程师认可的称职的替换人员接替。

　　17.工程定位

　　承包人应负责按工程师书面规定的原始基准点、线和高程对本工程进行准确和正确的定位，负责本工程所有各个部分的位置高程、尺寸和定线正确无误（按上所述），并负责提供与此有关的一切必需的仪表器具和劳动力。如果在本工程进展中的任何时候，本工程的任何部分在位置高程，尺寸或定线上出现或发生任何错误，承包人经工程师或工程师的代表要求，应自行承担费用纠正此种错误，使工程师或工程师的代表满意，除非此种错误是由于工程师或工程师的代表书面提供的不正确的数据资料所造成的，在这种情况下，纠正此种错误的费用应当由雇主承担。工程师或工程师的代表对任何定位或任何线或高程所作的检查决不应免除承包人对此项定位的准确性所承担的责任，因此，承包人应当仔细保护和保持本工程定位中所用的一切水准基点、龙门板、标桩和其它各物。

　　18.钻孔和勘探挖掘

　　如果在本工程进行中的任何时候，工程师要求承包人进行钻孔或进行勘探挖掘，应以书面命令提出此项要求，而且除非建筑工程清单中已列有关于这种预期的工作的临时金额，否则应被认为是根据本文件第五十一条的规定所命令的一项追加的要求。

　　19.守卫与照明

　　承包人在必要的时候和地方，或者经工程师或工程师的代表或者经合法当局提出要求时，应自行承担费用为有关工程提供和保持全部照明、保卫、围栏和看守，以保护本工程或保障公众或其它人员的安全和方便。

　　20.对工程的照管

　　（1）从本工程开始到完成，承包人应承担全部责任照管本工程及一切临时工程，如果由于任何原因（本条第（2）款所规定的例外风险除外）使本工程或其中的任何部分或任何临时工程遭受任何损坏、灭失或伤害，承包人应自行承担费用予以修理和弥补，使得本工程在竣工时处于良好的状态，并且在一切方面都符合本合同的要求和工程师的指示。如果任何这种损坏、灭失或伤害，是由于任何例外风险引起的，承包人在经工程师要求并且符合本文件第六十五条规定的情况下，应予以修理和弥补，如上所述，其费用则由雇主承担。承包人还应对他在为了履行本文件第四十九条规定的义务而进行的任何作业过程中所引起的对本工程的任何损害负责。

　　例外风险

　　“例外风险”有：战争、战争行动（不论是否已经宣战）、入侵、外国敌人的行动、判乱、_____、_____或者军事政变或篡权、内战或（非承包人自己的雇员之间的）_____、骚动或骚扰，或者是雇主使用或占有已经对之出具竣工证书的本工程的任何部分，或者是完全由于工程师对本工程的设计所造成的起因，或者是由于并非承包人方面的合理预见性和能力所能预见或合理预防的任何自然力的作用所造成的（所有这些，在此都统称为“例外风险”）。

　　21.工程的_____等

　　承包人在其根据本文件第20条所承担的义务与责任不受限制的情况下，应以雇主和承包人的共同名义对他根据本合同条款应予负责的由于任何原因（非例外风险）所引起的一切灭失或损坏按下述方式投保，使雇主和承包人得到_____的范围包括本工程施工期间，也包括维护期间由于维护期开始以前所发生的原因而引起的灭失或损坏以及承包人在为了履行其根据本文件第49条所承担的义务而进行任何作业的过程中所引起的任何灭失或损坏：

　　（1）对本工程和临时工程按随时所进行的这种工程的全部价值_____。

　　（2）对材料、施工设备和承包人运至现场的其它各物，按这处材料、施工设备和其它各物的全部价值_____。

　　22.对人身和财产的损害

　　（1）承包人（除说明书另有规定者外）应就由于本工程的施工和维护而可能引起的一切损失和对任何人身或任何财产所受伤害或损害（并非承租人或占用人所遭受的对现场的土地或庄稼的表面或其它损害）的权利主张，并就任何与此有关的一切权利主张、要求、诉讼、损害赔偿费、各项费用和开支，给雇主以补偿。但是，此处的任何规定都不得被认为使承包人应有责任就对下列情况的任何补偿或损害赔偿费给雇主以补偿：

　　①土地由本工程或其中的任何部分永久使用或占用或者（除下文规定者外）遭受如上所述的表面或其它损害；

　　②雇主在任何土地上或其下或其中对本工程或其中任何一部分进行施工的权利；

　　③由于按照本合同进行本工程施工而不可避免地造成对照明、空中航线或水路或其它地役权或准地役权等任何权利的临时或永久性妨碍；

　　④由于雇主、雇主的代理人或雇员或其它承包人（非本承包人所雇用的）在本合同期间的任何行为或疏忽所造成的对人身或财产的伤害或损害，或者与此有关的任何权利主张、要求、诉讼、损害赔偿费、各项费用和开支。

　　但是还必须规定：为了本条的目的，“现场”一词应认为只限于说明书中规定的或图纸上表明的其中土地和庄稼由于进行本工程而将不可避免地受到妨碍或损害的范围。

　　23.由雇主给以赔偿

　　（2）雇主应就有关本条第（1）款限制性条款中所提到的事项的一切权利主张、要求、诉讼，损害赔偿费、各项费用和开支，保障承包人免受损失，并给承包人以补偿。

　　第三方_____

　　（1）承包人在开始进行本工程之前，（但在不限制其根据本文件第二十二条所承担的义务与责任的情况下）应为防止并非由于本文件第二十二（1）条限制性条款中提到的事项所引起的、在进行本工程或临时工程或在执行本合同过程中可能发生的对任何财产（包括雇主的财产）或对任何人身（包括雇主的任何雇员）的任何损害、灭失或伤害进行_____。

　　第三方_____的最低金额

　　（2）此项_____应按雇主认可的条件（不得无理拒绝认可）并应至少按投标书中所列金额，向_____人投保、承包人凡经要求应向工程师或工程师的代表出示_____单和支付本工期_____费的收据。

　　24.工人遭受工作事故

　　为工人遭受工伤事故_____

　　25.对承包人没有投保的补救办法

　　26.发通知和付费

　　承包人应按有关进行本工程或任何临时工程的任何国家的或州的法规法令或其它法律或者任何地方当局或其它合法当局的规章条例或细则的要求并按其财产或权利在任何方面受到或可能受到本工程或任何临时工程影响的一切公共团体和公司的规则和规章条例的要求，发出一切应发的通知和支付一切应付的费用。

　　遵守法规、规章等

　　27.化石等

　　在本工程现场发现的一切化石、硬币、有价值的物品或文物和建筑物以及其它在地质学或考古学方面有价值的遗物或物品，应在雇主与承包人之间认为是雇主的绝对财产，承包人应采取合理的预防措施防止他的工人或任何其它人员移动或损坏任何这种物品，并应在这种物品发现之时和移动之前立即将此项发现通知工程师的代表，并按工程师的代表的指示处理这种物品，其费用由雇主负担。

　　28.专利权和使用费

　　承包人应就对于本工程或临时工程或其中的任何部分所使用的任何施工设备、机器、工作或材料侵犯任何专利权、设计、_____或称或其它受保护权处提出的一切权利主张和诉讼，并就任何与此有关的一切权利主张、要求、诉讼、损害赔偿费、各项费用和开支，保障雇主免受损害并给雇主以补偿。除另有规定者外，承包人应为取得本工程或临时工程或其中任何部分所需要的石头、沙子、砾石、泥土或其它材料支付一切吨位税和其它使用费、租金，以及其它付款或补偿（如果有的话）。

　　29.妨碍交通和毗邻的财产

　　为进行本工程和任何临时工程施工所必需的一切作业，应在遵照本合同的要求所允许的范围内进行，以免不必要地或不适当地妨碍公众方便或妨碍进入和使用公、私道路和人行道或不论雇主或任何其它人员拥有的财产，承包人应就由于或有关任何这种只要是承包人应对之承担责任的事项所引起的一切权利主张、要求、诉讼、损害赔偿费、各项费用和开支，保障雇主免受损害，并给雇主以补偿。

　　30.临时运输

　　（1）承包人应采取一切合理措施防止承包人或其任何分包人的任何运输损坏或伤害连接现场的或在通往现场途中的任何公路或桥梁，尤其应选择路线，选择和使用_____并限制和分配装载量，以便尽可能合理地限制这种由于把设备和材料运出入现场而不可避免地产生的临时运输，并使该公路和桥梁不致遭受不必要的损坏或伤害。

　　特殊的负载

　　对临时运输索赔要求的处理

　　水路运输

　　31.给予其他承包人的机会

　　承包人应按照工程师的要求，为雇主所雇用的任何其他承包人及其工人，并为雇主和任何其他合法当局所雇用的在现场上或现场附近进行任何未包括在本合同之内的工作或执行雇主签订的任何有关或附属于本工程的合同的工人，提供进行其工作的一切合理机会。但是，如果承包人应工程师或工程师的代表的书面请求，向任何这种其他承包人或雇主或任何这种当局提供由承包人负责维护的任何公路或道路，或允许他们使用现场上的承包人的脚手架或其它设备，或向他们提供任何性质的其它服务，则雇主应就这种使用或服务按工程师认为合理的金额支付给承包人。

　　32.设备、材料和劳动力的供应

　　除另有规定者外，承包人应自行承担费用供应和提供一切施工设备、临时工程、临时和永久性工程所用的材料、劳动力（包括其监督）、往来现场和在本工程内和周围的运输，以及为本工程的施工、建成和维护所需要的各类其它物品。

　　33.竣工现场的清理

　　在本工程竣工时，承包人应从现场清除或撤离一切施工设备、剩余物料、垃圾和各种临时工程，使整个现场和工程清洁并处于良好状况，使工程师满意。

　　劳动力

　　34.劳动力的雇用

　　（1）承包人应自行安排雇用一切当地的或外地的劳动力，除本合同另有规定者，并安排其交通、住宿、膳食和付给工资。

　　供水

　　（2）承包人应在合理可行情况下，根据当地条件，对现场供应充足的饮用水和其它用水供承包人的职员及工人们使用，使工程师的代表感到满意。

　　酒类或药物

　　（3）承包人不得违反现行的法规法令和政府规章或命令而进口、出售、赠送、实物交易或以其它方式处理任何酒类或药物，或允许或容忍其分包人、代理人或雇员进口、出售、赠送、实物交易或处理这类物品。

　　武器和弹药

　　节日和宗教习惯

　　（5）承包人对待他所雇用的一切工人，应适当尊重一切公认的休息节日和宗教方面或其它方面的习惯。

　　流行病

　　（6）如果发生任何流行病，承包人应遵守和执行政府或当地医疗卫生当局为处理和扑灭此种疾病而制定的条例、命令和要求。

　　妨害治安行为等

　　分包人遵守事项

　　（9）任何有关工人和工资的其它条件，应视需要如第二部分第三十四条第（9）（10）等款所列。

　　35.关于工人等情况的申报

　　承包人如经工程师要求：应按工程师规定的格式和间隔时间向工程师的代表或其办事处提交详细报告书，说明承包人各个时候在现场上雇用的管理人员和各级工人的数目，以及工程师的代表要求有关施工设备的资料。

　　材料与做工

　　36.材料与做工的质量和试验

　　（1）一切材料和做工均应属于合同规定的各该种类并符合工程师的指示，并应不时接受工程师在制造或制作地点或在现场或在所有任何这类地点指导进行的试验。承包人应提供为检查、测量和试验任何工作及所用的任何材料的质量、重量或数量所通常需要的协助、仪器、机械、劳力和材料，并应按工程师的选择和要求，在把材料投入本工程以前，提供材料的样品供试验。

　　样品费用

　　（2）如果说明书或建筑工程清单中明确意指或规定提供样品，则全部样品的提供应由承包人自行承担费用，否则应由雇主承担费用。

　　试验费用

　　（3）进行任何试验的费用，如果说明书或建筑工程清单中明确意指或规定进行这种试验，并且（在仅仅做负荷试验或者为了确定任何完成的或部分完成的工作的设计是否适合于旨在达到的目的而做试验的情况下）这种试验在说明书或建筑工程清单中已详细列出，足以使承包人能在其投标中予以定价或估算在内，则应由承包人负担。

　　未规定的试验等的费用

　　（4）如果工程师命令进行的任何试验，属于下列情况之一者：

　　①并非意指或规定进行的试验，或

　　③虽意指或规定进行，但工程师命令，要由一名_____的人员在除了现场或受试验材料的制造或制作地点以外的任何地点进行试验。

　　如果试验结果表明，该做工或材料不符合本合同的规定或工程师的指示，则此项试验费用应由承包人负担，否则由雇主负担。

　　37.进入现场

　　工程师和他所授权的任何人应能随时进入本工程和现场，以及进入正在为本工程进行工作或提供材料、制成品或机械的一切车间和地方，承包人应为他们进入这些地方或获得进入的权利提供一切便利和协助。

　　38.在覆盖以前对工程的检查

　　（1）任何工作未经工程师或工程师的代表认可不得予以覆盖或置于视线之外，承包人应提供充分机会由工程师或工程师的代表检查和测量任何将要覆盖或置于视线之外的工作，并在永久性工程就位以前检查其基础。承包人应在任何这种工程或基础准备就绪或即将准备就绪以供检查时，及时通知工程师的代表，而工程师的代表除非认为此项检查没有必要并相应通知承包人，否则应为检查和测量该工程或检查该基础的目的而出席，不得无理拖延。

　　移动覆盖物和打开

　　39.清除不适当的工作和材料

　　（1）工程师在本工程进行过程中应有权随时发出书面命令：

　　①在该命令规定的时间内从现场清除工程师认为不符合本合同要求的任何材料。

　　②代之以适当的和合适的材料，并

　　③拆除工程师认为其材料或做工不符合本合同要求的任何工程，并按要求重建（不管其以前的任何试验或中期付款）。

　　承包人违约

　　40.工程暂停

　　（1）承包人应在接到工程师的书面命令时，按工程师认为必要的时间和方式，暂停进行本工程或其中的任何部分，并应在暂停时间，在工程师认为必要的情况下适当地保护本工程并保证其安全。承包人在根据本条规定执行工程师的指示方面所招致的额外费用，包括所有现场应支付的日常工资、薪水、设备的折旧和保养、现场的杂费和本合同的一般管理费，均应由雇主负担和支付，除非这种暂停是：

　　①本合同另有规定者，或

　　②为适当进行本工程所必需者，或由于天气条件影响本工程的安全和质量，或由于承包人方面的违约，或

　　③为本工程或其中任何部分的安全所必需者。

　　但是，除非承包人在接到工程师的命令后的28天内将其索赔意向以书面通知工程师，否则承包人将无权索还任何此种额外费用。工程师应就其认为是公平合理的“索赔要求”，解决和决定应付给承包人的这种额外款项。

　　暂停持续超过90天

　　开工时间和迟延

　　41.工程的开始

　　承包人在接到工程师有关开工的书面命令后，应在投标书指定的期限内，在现场开始本工程，并应以应有的速度进行，不得迟延，但如有工程师明文批准或命令者或完全属于非承包人所能控制的原因者除外。

　　42.现场的占用

　　道路通行权等

　　（2）承包人应为取得他所需要的有关进入现场的特别或临时的道路通行权负担一切开支和费用。承包人还应自费提供他为本工程的目的所需要的在现场以外的任何附加设施。

　　43.竣工的时间

　　在遵照说明书中有关本工程的任何部分应在整个工程竣工前完工的任何要求的条件下，本工程应在投标书所指定的时间内全部竣工，从投标中所指定的开工期限的最后一天起算，或根据本文件第44条允许的延长时间计算。

　　44.竣工期限的延长

　　如果任何额外的或追加的工作量，或可能发生的不论何种其它特殊情况，使承包人有正当权利延长竣工时间，工程师应确定这种延长时日。但是，工程师并无义务要考虑任何额外的或追加的工作或其它特殊情况，除非承包人在这种工作开始后或这种情况出现后的28天内，或其后尽快地向工程师的代表递交有关他认为自己有权延长时间的任何权利主张的充分而详细的材料，以便当时能对该权利主张作出调查。

　　45.夜间或星期日不工作

　　在遵照本合同所载的相反规定的条件下，任何长久性工作，除下文规定者外，非经工程师的代表书面许可不得在夜间或星期日（如果当地公认休息日）或当地公认的休息日进行，为拯救人命或财产或为本工程的安全而不可避免的或者是绝对必需的工作除外，在这种情况下，承包人应立即通知工程师的代表。但是，本条规定不适用于任何通常采用轮班制或两班制进行的工作。

　　46.进度

　　承包人根据文件第五条所提供的全部资料、设备和工人，以及本工程进行和维护的方式、方法与速度，应是同一种类的，并应按使工程师满意的方式进行。如果任何时候工程师认为本工程或其任何部分的进度太慢，不能保证本工程在规定的或延长的竣工时间内完成，工程师应将此以书面通知承包人，承包人在接到通知后应采取他认为必要的措施，而工程师则可同意加快进度，以便使本工程能在规定的或延长的竣工时间内完成。如果此项工作未在夜间进行，承包人应请求许可在夜间和白天一样工作。如果得到工程师这种许可，承包人应无权因这样而获得任何额外支付，但是，如果这种请求遭到拒绝，而又没有相当的、切实可行的加快工程进度的方法，则竣工的时间应延长仅由于这种拒绝所致的一段时间。进行夜间作业不得有不合理的噪音或干扰。承包人应就由于在进行作业时所产生的噪音或其它干扰而引起的损害赔偿责任以及与此赔偿责任有关的一切权利主张、要求、诉讼、各项费用和开支，给雇主以补偿。

　　47.对延期规定的违约偿金

　　（1）如果承包人未能在本文件第四十三条规定的时间或延长的时间内完成本工程，承包人应向雇主支付投标中规定的金额，作为对这种违约规定的违约偿金，而_____对本工程竣工时期按本文件第43条规定的时间或延长的时间（视情况而定）所超过的每一天或不足一天的罚款。雇主在不妨碍其它补偿方法的情况下可以从他手头到期应付或将到期应付给承包人的任何款项中扣除该项违约偿金的金额，支付或扣除该违约偿金均不能免除承包人完成本工程的义务，或免除其根据本合同所承担的任何其它义务与责任。

　　规定的违约偿金的削减

　　（2）如果在本工程全部竣工以前，本工程中的任何一部分业经工程师按本文件第48条出具竣工证书，并已由雇主占有或使用，则对延期规定的违约偿金，有关出具该竣工证书以后的任何延迟时间应按业经证明已竣工部分的价值占整个工程的价值的比例予以削减。

　　对提前竣工的奖金

　　（3）如果希望在本合同中规定对提前完成本工程或本工程的任何一部分支付奖金，应在第二部分第四十七（3）条中予以规定。

　　48.竣工证书

　　维护和缺陷

　　49.“维护期”的定义

　　（1）本条件中，“维护期”一词应指投标中指定的维护期限，从工程师按照本文件第48条证明本工程竣工之日起计算，或者如果工程师根据第四十八条出具不止一份证书时，则从各该证书出具之日起分别计算，而与维护期有关的“本工程”一词则应作相应的解释。

　　进行修理工作等

　　（2）为了使本工程在维护期满之时或期满之后尽快交付给雇主时，处于维护期开始时的同样完好状态（正常的磨损除外）使工程师感到满意，承包人应按照工程师在维护期间或在维护期满后14天内根据工程师或以工程师外义在维护期满之前所进行检验的结果可能以书面向承包人提出的要求，对缺陷、不完善之处、收缩或其它缺点进行修理、改正、重建、矫正和弥补等一切工作。

　　进行修理工作等的费用

　　（3）如果工程师认为之所以需要进行这种修理工作是由于使用的材料或做工不符合本合同的规定，或者由于承包人方面忽视或没有遵照履行其根据本合同所承担的任何明示或默示的义务所致，则承包人应自行承担费用进行所有这种修理工作。如果工程师认为之所以必需进行修理是由于任何其它原因，则应作为追加工作确定这种修理工作的价值并予以付款。

　　对承包人不进行要求他做的工作的补救办法

　　50.承包人进行调查

　　修改、增补与删除

　　51.变动

　　（1）工程师应对于本工程或其中任何部分的形状、质量或数量作出他认为可能是必要的变动，并且为此目的或由于任何其它原因，他如认为可取，应有权命令承包人去做下列任何一项，而承包人应照办：

　　①增加或减少本合同所包括的任何工作的数量，

　　②删除任何此类工作，

　　③改变任何此类工作的性质或质量或种类，

　　④改变本工程任何部分的高程、线、方位和大小，

　　⑤进行为完成本工程所必需的任何种类的追加工作，所有这种变动决不应使本合同无效，但是所有这些变动的价值（如果有的话）在确定本合同价格的金额时，应予以考虑。

　　有关各项变动的命令应是书面的

　　（2）承包人没有工程师的书面命令，不得作任何变动。但是，如果当任何工作数量的增加或减少并非由于根据本条发出命令的结果，而是由于其数量超过或不足建筑工程清单所规定的数量，则对这种工作数量的增加或减少不应要求有任何书面命令。但是，又如果由于任何原因工程师认为任何这种命令以口头方式发出是可取的，承包人应遵照执行这种命令，而工程师不论在该命令执行之前或之后对这种口头命令所作的任何书面确认，均应认为是属于本条所指的书面命令。但是，又如果承包人就工程师的任何口头命令，向工程师作出书面确认，而此项确认未遭工程师的书面否认，则此项确认即应认为是工程师的书面命令。

　　52.变动的估价

　　（1）工程师应就其命令进行的任何额外的或增加的工作或删除的工作确定他认为应对投标中指定的金额予以增加或减去的金额（如果有的话）。所有这些工作均应按工程师如果认为适用的本合同所规定的费率估价。如果本合同没有载明任何适用于额外的或增加的工作的费率，则应由工程师与承包人商定合适的价格。如果不能取得一致意见，应由工程师确定他认为合理而适当的价格。

　　工程师确定费率的权力

　　（2）但是，如果任何删除或增加部分的性质或工作量都同整个合同工程或其中的任何一部分的性质或工作量有关，工程师认为由于这种删除或增加，使本合同对本工程任何项目所规定的费率或价格变得不合理或不适用，则应由工程师和承包人商定一个合适的费率或价格。如果不能取得一致意见，应由工程师在考虑到各种情况之后另外确定他认为合理适当的费率或价格。

　　但是还必须规定，除非在该命令发出之日以后（而在额外的或增加的工作的情况下，则在此项工作开始之前或在其后）已尽快地发出书面通知：

　　①由承包人通知工程师关于他要求额外付款或变动费率的意图，或

　　②由工程师通知承包人关于他准备视情况变动费率或价格的意见，否则就不得按本条第（1）款增加本合同的价格，或按本条第（2）款变动费率或价格。

　　变动超过15％

　　（3）如果在本工程全部竣工时，发现各项变动（由于任何有关改变材料和（或）劳动力价格的条款所引起者除外）的最后结果，较投标所指定的金额增加或减少15％以上，则本合同价格的金额应按工程师和承包人双方商定的金额进行修正。如果不能取得一致意见，应由工程师在考虑到一切实质性的和有关的因素（包括承包人的杂费和管理费）之后，确定在他认为是合理而适当的金额。

　　计日工作

　　（4）工程师如果认为有必要或合乎需要时，可以书面命令任何增加的或替代的工作均应按计日工作进行。这样，对这种工作应根据建筑工程清单内的计日工作表所规定的条件和承包人在其投标中确定的费率与价格支付承包人。

　　承包人应向工程师提供必要的收据或其它凭证以证明所付金额，并应在定购物料以前先把关于该物料的报价单提请工程师认可。

　　权利主张

　　（5）承包人应每月一次向工程师的代表递交一份账目单，详细列举（尽可能详尽）承包人认为自己有权提出的对任何增加的费用的各项权利主张，以及承包人根据工程师的命令已在当月进行的一切额外的或增加的工作。凡没有列入此项详细账目单内的对任何这类工作索取偿付的要求，将一概不予考虑。但是尽管承包人没有遵守此项条件，如果他已在尽早的时机，通知工程师关于他打算就这类工作提出权利主张，则工程师仍有权批准对任何这类工作付款。

　　设备、临时工程和材料

　　53.本工程专用的设备等

　　（1）承包人所提供的一切施工设备、临时工程和材料一经携入现场就应当认为是专供本工程的施工和建成之用未经工程师的书面同意（不得无理拒绝同意），承包人不得将其或其中的任何一部分移走（为了将其从现场的某部分移至另一部分者除外）。

　　设备的撤离等

　　雇主对设备等损坏不承担责任

　　设备的再输出

　　海关放行

　　（5）雇主在需要时将协助承包人就本工程所必需的施工设备、材料和其它各物取得海关的放行。

　　（6）任何涉及设备、临时工程和材料的其它条件，包括有关支付或减免关税或其它进口税、港口费、码头费、卸货费、引水费和任何其它费用或应付款的各项条件，视需要在第二部分第53条第（6）、（7）等项中予以规定。

　　54.对材料等的认可不得是默示的

　　本文件第53条的实施，不得被认为是默示工程师对其中所提到的材料或其它事项的任何认可，也不得妨碍工程师在任何时候拒绝任何这种材料。

　　测量

　　55.数量

　　建筑工程清单中所列出的数量是对工作的估计数量，不能作为承包人为履行其根据本合同所承担的义务时应进行的本工程的实际的和准确的数量。

建筑工程开工协议书 篇7

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

　　(一) 工程概况

　　1.1、 工程名称：办公楼装修

　　1.2、 工程地点：上东新邻里办公楼

　　1.3、 承包范围：3F-4F室内装饰工程

　　1.4、 承包方式：包工包料

　　1.5、 工期：本工程自20xx年05月02日开工，于20xx年06月02日竣工。

　　1.6、 工程质量：优良元，大写

　　(二) 甲方工作

　　2.1、开工前7天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明1 份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。处理好土建、空调、供暖及水电、门窗等遗留问题并协调各方记录在案。向乙方提供清楚的施工界面。向乙方提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项，水电费由甲方承担。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

　　2.2、指派进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

　　2.3、如确实需要拆改原建筑结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

　　2.4、甲方要及时确认材料样板、验收工作，按时支付工程款。

　　2.5、协调有关部门做好现场保卫、消防、安全处理等工作，并承担相应费用。

　　(三) 乙方工作

　　3.1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

　　3.2施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　3.3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

　　3.4、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。

　　(四) 关于工期的约定

　　4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方赶工采取的措施费用。

　　4.2、因甲方原因未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

　　4.3、因乙方责任，不能按工期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

　　4.4、因设计变更或非人为原因造成的停电、停水、停气及不可抗拒因素影响,导致停工24小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。

　　(五) 关于工程质量及验收的约定

　　5.1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

　　5.2、本工程质量应达到质量评定优良标准。

　　5.3、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知30日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。

　　(六) 、 关于工程价款及结算的约定

　　6.1、双方商定本合同价款采用第(3)种;

　　(1) 固定价格

　　(2) 固定价格加价 %包干风险系数计算。

　　(3) 包工包料。

　　6.2、工程进度款与支付：

　　竣工验收合格后30日内付款95%，5%为交工验收备案开始计满一年的质保金。

　　(七) 、 有关安全生产和防火的约定

　　7.1、甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

　　7.2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规范》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。

　　7.3、由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，乙方有权拒绝施工，若导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。

　　7.4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。

　　(八) 奖励和违约责任

　　8.1、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责承担损失。

　　8.2、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。

　　8.3、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

　　8.4、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　(九) 争议或纠纷处理

　　9.1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工作进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　9.2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由管辖权的人民法院仲裁委员会仲裁

　　(十) 其他约定

　　(十一) 附则

　　11.1、本工程需要进行保险时，应另订协议。

　　11.2、本合同一共两份，双方各执一份。

　　11.3、本合同履行完后自动终止。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建筑工程开工协议书 篇8

　　甲方（发包人）　　乙方（承包人）　　签订日期：　　甲方： 乙方：　　根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。　　

　　第一条 工程概况　　

　　一、工程名称：　　

　　二、工程地点：　　

　　第二条 工程范围　　乙方承包的工程范围：　　拆除原有缺陷路面176平方米并且垂直开挖30公分，做两步3：7灰土垫层，浇筑20公分厚C30混凝土路面， 在无道芽的路段安装道芽，新旧混凝土路面之间做沥青勾缝，清运现场所产生的建筑垃圾 ， 做好成品养护。　　

　　第三条 承包方式　　承包方式：包工包料　　

　　第四条 合同工期　　

　　一、本合同工期为 五个工作日，自乙方进场之日起计算。　　

　　第五条 工程价款　　（一）工程价款（含税）为：（大写）（小写）元。　　

　　第六条 工程价款支付　　按合同附件中工程图纸和明细以及该项目工程范围规定的内容一次包死，任何条件的变化均不作工程价款调整，整个工程按以上“工程范围”的内容全部完成经交工验收合格后一次性付清该工程款。　　

　　第七条 工程质量　　

　　一、甲方应在乙方进场前____日，向乙方提供施工图纸 一 套，并向乙方进行技术交底。　　

　　二、乙方按照工程图纸、施工说明等组织施工。　　

　　三、涉及隐蔽工程的，在工程隐蔽前，乙方应当通知甲方到场验收。验收不合格的，乙方应整改后重新验收。　　

　　四、乙方保证工程符合国家工程建设相关技术标准。　　

　　五、本工程使用的混凝土、石灰、沥青、等材料必须符合国家相关质量标准的规定。　　

　　第八条 验收　　

　　一、工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织甲乙双方共同验收。　　

　　二、本工程由甲乙双方以施工图纸、设计说明相关标准、规范为标准共同验收。如未达到合同规定的验收质量标准乙方在指定期限内无偿返工。　　

　　第九条 质量保修　　

　　一、乙方负责该区域内建设施工期内的保修，确保路面平整牢固，乙方并作出质量保修承诺。若乙方不负责保修，甲方有权从其他工程款中扣回应由乙方保修的费用，乙方不得质疑。　　

　　二、保修期间，符合保修条件的，乙方均应当在接到甲方发出的书面保修通知后在限定时间内维修破坏的路面。　　

　　第十条 甲方权利和义务　　

　　一、开工前向乙方提供施图纸并进行现场交底，交底应经双方现场确认。　　

　　三、工程甲方代表，对工程质量、进度进行监督并负责确认工程。　　

　　第十一条 乙方权利和义务　　

　　一、乙方配合有关部门做好现场安全防护、安全设施和垃圾处理等工作。　　

　　二、参加甲方组织的现场交底，配合形成书面交底文件。　　

　　三、遵守国家或地方政府对施工现场管理的规定，妥善保护好施工开挖过程中遇到的周围建筑物、设备管线。　　

　　四、乙方必须按照经甲方现场确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。　　

　　七、乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或条例等原因导致发生的质量事故、安全事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。甲方不负责任何连带责任。　　

　　第十二条 违约责任　　

　　一、由于乙方原因逾期完工的，每逾期____日，乙方支付甲方本工程价款的违约金。　　

　　第十三条 合同的生效与解除　　

　　一、合同生效　　本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同所附附件与本合同具有同等效力。本合同一式 四 份，双方各执 二 份。　　

　　第十五条 争议解决方式　　双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解。　　

　　第十六条 付款方式　　经甲方验收合格并结算完成后支付乙方结算总价的90%工程款；剩余10%工程款自验收合格之日起________年后一次付清。乙方应出具经甲方财务认可的国家正式发票办理付款，否则甲方有权拒付。乙方在施工过程中，若因村民闹事而影响施工的一切行为均由乙方自行解决，不得因此而影响施工进度，且不能转嫁给甲方，由此造成的一切费用均由乙方承担。　　合同附件：　　

　　1、略　　

　　2、 施工图1张 路面维修工程费用清单　　（以下无正文）　　甲 方：

　　乙 方：　　代 表 人：

　　代 表 人：　　地 址：

　　地 址：　　电 话：

　　电 话：____日 期：____日 期：工程工程合同 篇10　　购货方（甲方）：　　项目地址：　　供货方（乙方）：　　地址：　　按照《中华人民共和国民法典》的原则，结合有关规定以及本项目具体情况，为了增加供需双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各种的经济项目，经供需双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。　　

　　一、产品名称、规格、单位、数量、金额：　　

　　二、送货日期　　自签订合同起 ，以定金到账为准，20天到货。　　

　　三、付款方式　　甲方应于合同签订后支付订单的30%作为预付款，汇到乙方指定账户，款到后合同生效，乙方开始安排生产事宜；货到现场再付总货款的30%，剩余35%货款于________年____月____日前付清，质保金5%质保期________年。　　

　　四、合同相关事宜：　　

　　1.此门为免漆吸塑复合门；　　

　　2.乙方送货上门；如需乙方安装；安装费另付（50元 平方）。　　

　　3.甲方选定的色板颜色与实物颜色有轻微色差属于正常范围。　　

　　4.因木门属于定制产品，合同签订后甲方需交纳木门定金。合同确认的门型、颜色不得更改。　　

　　5.乙方将产品运至施工现场后，甲方需及时验收确认，验收标准按照行业规范标准。　　

　　6.乙方产品质量保证为以下几点：木门不变形、不开裂、不起泡。如有其它质量问题，乙方概不负责。　　

　　7.以上木门价格包含运输。　　

　　8.货款到账后下单定制。　　

　　9.本合同一式两份，甲方一份、乙方一份。经甲乙双方签字确认后，立即生效。　　甲方：（盖章）　　法人签字：日期 ：　　乙方：（盖章）法人签字：____日期 ：

建筑工程开工协议书 篇9

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　今因甲方建新房一栋,建筑面积按实际建筑面积收费,特聘乙方为施工老板,为使双方共同满意,特签订如下协议以示公证。

　　1、施工费每平方米按130元/计算。上板费用由甲方承担,房面费用折半计算。

　　2、施工期间,一切安全事故由乙方负责(如出现人身伤害,建筑设备安全隐患及工人伤害)。

　　3下脚完工后由甲方支付5000元,每完工一层由甲方支付10000元,房屋完工后由甲方付清全部款项。

　　此合同一式两份,双方签字后生效。

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　_____年 _____月____ 日

建筑工程开工协议书 篇10

　　甲方：

　　法定代表人：

　　企业地址：

　　施工地址：

　　工商注册机关：

　　乙方：

　　居民身份证号：

　　家庭住址

　　联系方式：

　　根据《中华人民共和国劳动法 》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

　　一、劳动合同期限

　　第一条劳动合同期限(甲乙双方选择适用)

　　1、有固定期限劳动合同

　　本合同于__年__月__曰生效，于__年__月__曰终止。

　　其中试用期至__年__月__曰止。

　　2、以完成一定工作为期限的合同。

　　本合同生效日期为__年__月__曰;以乙方完成工作任务为合同终止时间。

　　3、无固定期限劳动合同

　　本合同于__年__月__曰生效，于法定或约定的解除(终止)合同的条件出现时止。

　　其中试用期至__年__月__曰止。

　　二、工作内容和工作时间

　　第二条甲方招用乙方在(项目名称)工程中担任岗位(工种)工作。乙方的岗位(工种)上岗证号码为。

　　第三条甲方安排乙方执行下列第种工作时间制度 。

　　1、执行定时工作制(乙方每日工作8小时，每周工作40小时)。

　　2、执行综合计算工时工作制(乙方每月工作不超167.4小时)。

　　3、执行不定时工作制(在保证完成甲方工作任务情况下，乙方自行安排工作和休息时间)。

　　第四条实行计时工资制的，甲方安排乙方加班，应符合律、法规的规定。甲方安排乙方在日法定标准工作时间以外延长工作时间的，应支付不低于工资的150%的工资报酬。甲方安排乙方在休息日工作，又不能安排补休的，应支付不低于工资200%的工资报酬。甲方安排乙方在法定节日工作的，应支付不低于工资300%的工资报酬。

　　三、劳动保护和劳动条件

　　第五条甲方应当在乙方进入施工现场当天对乙方进行入场三级安全教育，并组织对乙方学习 成果的书面考试，考试结果甲方应保存在施工现场备查，考试不合格的不得在现场施工。

　　甲方应当对从事电气焊、土建、水电设备安装等特殊工种的乙方进行岗前培训，乙方取得相应的操作证书方可上岗。

　　第六条甲方根据生产岗位的需要，按照国家劳动安全、卫生的有关规定为乙方配备必要的安全防护措施，发放必要的劳动保护用品。

　　甲方为乙方提供的宿舍、食堂、饮用水、洗浴、公厕等基本生活条件应达到安全、卫生要求，其中建筑施工现场要符合《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJl46—20__)。

　　第七条甲方将根据国家有关法律法规，建立安全生产制度;乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度，严禁违章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。

　　四、工资保险待遇

　　第八条双方约定的工资不得低于江西声郑虎颁布的当地最低工资标准和本企业工资集体协商的最低标准。

　　1、计时工资乙方在试用期间的工资为每月(日)元，试用期满后月(日)工资为元。

　　2、按工程量计付工资

　　(1)按工程量单价计取工资;

　　(2)按工程量总量总价计取工资。双方约定的工程量单价不得低于江西省建设工程定额人工费标准。实行按工程量计付工资的，每月支付工资额不得低于当月完成工程量的70%。

　　甲方应在每月日前以货币形式计发乙方的工资，并由乙方签字确认。

　　甲方在劳动合同终止、解除后5天内应当一次性付清乙方的工资。

　　甲乙双方对工资支付的其他约定：

　　第九条甲方应为乙方办理养老保险、工伤保险和医疗保险手续，并为乙方缴纳养老保险、工伤保险和医疗保险费用。

　　五、劳动纪律和劳动合同的解除

　　第十条乙方应严格遵守甲方的各项规章制度、劳动纪律和安全技术操作规程。

　　第十一条乙方有下列情形之一，甲方可以解除本合同;(一)在试用期间被证明不符合录用条件的;

　　(二)严重失职，营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的;

　　(三)严重违反总包单位和甲方的施工现场安全管理规定及施工质量管理规定的;

　　(四)被依法追究刑事责任的。

　　第十二条乙方解除本合同，应当提前日(3天以上30天以内)以书面形式通知甲方，不得擅自离职。

　　六、当事人约定的其他内容

　　第十三条乙方违法解除劳动合同，给甲方造成经济损失的，应当承担赔偿责任。

　　第十四条甲乙双方约定的其他内容：

　　七、劳动争议处理及其他

　　第十五条双方因履行本合同发生争议，应当自劳动争议发生之日起，60日内向有管辖权的劳动争议仲裁委员会申请促裁。对仲裁裁决不服的，可自接到裁决书之日起15日内向当地人民法院起诉。

　　第十六条甲方依法制定的规章制度作为本劳动合同的附件，与劳动合同具有同等法律效力。

　　第十七条本合同未尽事宜或国家、江西省规定相悖的，按照有关规定执行。

　　第十八条本合同一式二份，甲乙双方各执一份。自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方(公章)乙方(签字或盖章)

　　法定代表人或委托代理人

　　(签字或盖章)

　　签订日期：__年__月__曰

建筑工程开工协议书 篇11

　　发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国矿产资源法》及其他有关法律、法规，为明确双方在地热钻井工程施工和经济活动中的权利、义务，本着平等互利的原则，经双方协商一致，特签订本合同。　　

　　第一条 工程项目　　

　　1、工程名称：　　

　　2、工程地点：　　

　　3、工程项目批准单位：　　

　　第二条 工程技术要求　　

　　1、设计井深：米　　2

　　3、施工须遵照国家或行业有关规范、本合同规定、《地质设计》和《工程施工设计》等文件执行。　　

　　4、乙方提供能够钻探　　

　　第三条 承包范围　　地质、钻井工程设计、钻前工程准备、钻井施工工程、钻井施工所用各种材料、测井作业、固井作业、气举洗井试水。　　

　　第四条 工程造价　　元米，工程承包总额预计为：　　人民币大写 整（此工程承包总额不包括按合同应由甲方承担的其它费用）。　　

　　第五条 双方的权利和义务　　

　　1、甲方的权利和义务：　　

　　（1）负责办理所有与该工程有关的手续，并提供该项目可行性论证报告或设计。　　

　　（2）负责做好施工现场勘察工作，保证井场天空、地面、地下无影响工程施工的人为障碍物，同时做好施工现场“三通一平”的工作。　　

　　（3）施工期间负责指派现场代表和工程监理人员，协调日常事务和工程监理工作。　　

　　（4）负责解决从设备、人员进场到撤离现场及施工的过程中涉及环保、环卫、机械噪音扰民等问题。　　

　　（5）根据合同、工程设计，监督检查乙方的施工进度、工程质量和工程资料的录取。　　

　　（6）根据本合同要求及地质施工设计进行工程各工序中间检查及完井验收。　　

　　（7）甲方负责提供施工所需的生产及生活用电用水，费用由甲方承担。　　

　　（8）负责提供施工场地和人员食宿住地（具体位置由甲、乙双方现场踏斟协商确定）。　　

　　（9）乙方完井后洗井和抽水期间有大量污水排出，甲方应妥善安排好排污位置，并负责协调各方关系，以便顺利排污，排污条件满足每小时60方。　　

　　（10） 及时支付工程款项。　　

　　2、乙方的权利和义务：　　

　　（1）负责钻机的基础修筑工作，做好排弃泥浆坑槽和排水管线的设置，按甲方指定地点排水。　　

　　（2）在甲方为乙方提供就近供水供电接口后，乙方负责施工现场水电管线以及安装施工。　　

　　（3）根据可行性研究报告（或施工设计）资料，进行具体地质和工程设计，在开钻前____日以书面形式提供给甲方各二份。经甲方及监理认可后实施。　　

　　（4）负责施工人员、设备、物资的安全技术管理及现场文明施工。　　

　　（5）完井验收后戴好井口帽，进行临时封闭。　　

　　（6）乙方在施工中应解答甲方提出的询问。　　

　　（7）乙方须严格按有关规范设计施工，保证在施工过程中，取全、取准各项地质、工程资料，保证工程竣工现场验收合格后，乙方将全部地质、工程资料转交给甲方（二套）。　　

　　（8）乙方必须在有关国家规范、工程设计及本合同规定范围内组织施工，保证施工进度、工程质量以及材料质量。　　

　　（9）在施工过程中，因乙方责任造成经济损失，由乙方承担经济责任及事故责任。　　

　　（10）在施工中，乙方因场地限制，沉砂池容积不足而需扩大场地时，甲方应提供足够的施工场地；完工后的泥浆及沉砂乙方不再另行处理。　　

　　第六条 工程期限　　

　　1、工程期限：自开钻之日起天。　　

　　2、工程完工后，乙方应及时通知甲方，甲方负责组织有关人员及时进行现场验收。　　

　　3、如遇下列情况，工期可以顺延。　　

　　（1）因甲方原因现场生产、生活用水、非生产用电停止使用超过24小时后；　　

　　（2）乙方在钻井施工中由于地质情况异常、可钻性极差导致钻时过高，或遇到破碎、断裂地层致使正常施工严重受阻或因此发生事故及井下复杂情况，乙方须及时通告甲方监理并提交书面报告，工期顺延；　　

　　（3）甲方未按合同规定及时付款；　　

　　（4）甲方未完成本合同规定应承担的义务；　　

　　（5）不可抗力因素。　　

　　第七条 工程质量与验收　　

　　1、乙方应严格按设计施工，确保工程质量，并接受监理人员的监督，对出现的问题和违章作业，甲方有权提出整改意见，在现有技术装备条件下，乙方应做出相应的整改措施，达到甲方正当要求。　　

　　2、钻井作业属于大型机具连续作业的特种建筑工程安装行业，具有高风险性。在施工中乙方应根据实际情况制定有关技术措施并组织施工，但在重大技术措施（指井身结构的确定与变化、固井方案等）的实施及调整时，乙方须将技术措施细则及时通知甲方，在甲方监理人员无异议后方可实施 。　　

　　3、在钻井施工中一旦出现井下事故，乙方须作紧急处理并立即向甲方监理人员汇报事故的原因和采取的措施。　　

　　4、完井验收：双方在洗井、试水作业、抽水试验完成后即可进行现场验收，甲、乙、监理及管理部门四方以签定的合同作为验收依据，验收后一个月内乙方将全部资料交给甲方。53。　　

　　第八条 工程费用的支付和结算　　

　　1、结算方式：　　银行转帐或现金结算。如增加或减少进尺，甲方以实际进尺对乙方结算。　　

　　2、付款方法：　　

　　（1）乙方设备到场后，开钻前甲方付给乙方总工程款的%。　　

　　（2）二开前，甲方付给乙方总工程款的%。　　

　　（3）设计井深，甲方付给乙方总工程款的%。　　

　　（4）完井验收后____日内，甲方付给乙方除5%质量保证金外的所有余款。　　

　　（5）完井验收后________年，如无质量问题甲方付给乙方5%质保金。　　

　　第九条 违约责任　　

　　1、乙方应按合同规定保证钻井施工工程质量，因钻井工程质量问题造成的经济损失由乙方承担。　　

　　2、因甲方工程款到位不及时，造成停等，每耽误一天，由甲方按每天15000元标准支付乙方等待费。　　

　　3、完井验收后，没有按合同要求支付余款，甲方按应付金额每日千分之五承担违约滞纳金。　　甲方：_________________乙方：_________________　　地址：_________________地址：_________________　　电话：_________________电话：_________________　　代表：_________________代表：_________________　　签约日期：_____________签约日期

建筑工程开工协议书 篇12

　　发包人全称：__________(以下简称：甲方)

　　承包人全称：__________(以下简称：乙方)

　　依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其他有关法律、法规和规章，并结合湖南省永州市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。

　　一、工程概况：

　　工程名称：________市公路局办公新区项目水电安装工程 (以下简称：本工程);

　　工程地点：_______市冷水滩区育才路与翠竹路交界处;

　　施工现场条件：以现场实际情况为准;

　　施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的水电安装工程包含的全部内容。

　　二、工程承包方式、承包范围及承包内容：

　　1、承包方式：本工程甲方提供塔吊，乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。

　　2、承包范围：包所有基储主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。

　　3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。具体如下：

　　A、给排水部分：给水部分：自水泵房外墙1.5米(含接口)起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。

　　B、电气部分：从小区低压配电柜至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留)，以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束，避雷带，避雷网的施工;施工图中从小区低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料;桥架、电线电缆、排污泵、;排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。

　　4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。

　　三、合同工期：

　　乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。

　　四、违约责任

　　1、 合同签订后3日内,乙方应交纳合同履约保证金_______万元(________元)否则本合同自动失效。

　　2、 当发生下列情况时视作甲方违约，由甲方承担违约责任，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失：

　　(1) 甲方不按时支付工程进度款。

　　(2) 甲方无正当理由不支付工程竣工结算价款。

　　(3) 甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

　　3、 当发生下列情况时视作乙方违约：

　　(1) 因乙方原因不能按照约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。

　　(2) 因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准。

　　(3) 乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

　　4、 对乙方在工程施工过程中存在安全、施工质量、拖延工期等问题，甲方有权采取罚款、责令整改等措施。

　　五、争议解决

　　1、 甲方、乙方在履行合同时发生争议，应当协商解决。当事人不愿协商或者协商不成的，双方可以向工程所在地的人民法院起诉。

　　六、合同解除

　　1、 甲方、乙方协商一致，可以解除合同。

　　2、 有下列情形之一的，甲方有权单方面解除合同，乙方应无条件配合，并扣罚乙方现有工程投入未支付部分的工程款作为违约金：乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人;

　　发生重大质量事故;出现质量、安全问题，又拒绝服从甲方、建设方及监理、设计单位要求整改的; 未经甲方同意，无故拖延工期的;

　　七、合同生效与终止

　　1、 双方履行合同全部义务，乙方向甲方交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。

　　2、 合同的权利义务终止后，双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

　　八、合同份数

　　1、 本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，具有同等的法律效力。

　　九、合同生效

　　1、 合同订立地点：__________。

　　2、 本合同双方约定本合同自双方盖章签字后，并由乙方向甲方交齐________万元合同履约金之时起生效，如乙方未能按时交齐合同履约金则本合同自动失效。

　　甲方(签章)：__________

　　身份证号码：___________

　　______年___ 月___ 日

　　乙方(签章)：_____________

　　身份证号码：__________

　　________ 年__ 月___ 日

建筑工程开工协议书 篇13

　　甲方(转让方)： 身份证号：　　乙方(承接方)： 身份证号：　　丙方(中介方)：　　甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国民法典》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，就甲方将房屋建筑工程总承包转给乙方达成如下协议，望共同遵守：　　

　　一、承包方式　　

　　1、甲方将位于工程项目全部一次性转给乙方，由乙方自行建设独立管理，独立建账，独立核算。　　

　　2、乙方执行甲方与业主方签定的合同，如需更改，在转包成功前甲方应积极配合乙方与业主方协商修订。　　

　　二、转让相关费用及付款方式　　

　　1、甲方向业主方所交保证金壹佰万元(.00元)，由乙方承担。签定合同后乙方即向甲方以定金方式支付叁拾万元整(300000.00元)，十个工作日内再交柒拾万元(700000.00元)。　　该保证金在乙方完成地下室二层、地面主体结构四层梁、板、砼、浇、筑后由业主方一次性退还乙方。如业主方以其他理由拖欠此保证金，由甲方先垫付此保证金给乙方;因质量问题引起的拖欠，甲方概不负责。　　

　　2、甲方前期投资建设的板房和其它费用，由甲方和乙方清理单据，乙方另行计价给甲方。　　

　　3、乙方进场后____月内交管理费(税后)贰佰万元整(000.00元)给甲方。　　

　　4、甲方在业主方承包的单价按04定额上浮5%，甲方转包给乙方按04定额上浮3%，其中2%仍归甲方所有，乙方在业主方支付进度款中按比例付给甲方。　　

　　5、甲方原挂靠兴____市天寿建筑公司，管理费为总承包费的1%，转包成功后由乙方继续履行此义务。　　

　　三、税费和保险费　　工程已全部转给乙方，应由乙方按国家规定交纳各种税费和各种保险费，甲方不负任何费用。　　

　　四、工程进度及竣工款　　

　　1、乙方完成地下室二层、地面主体结构四层梁、板、砼、浇、筑15个工作日内甲方按实际工程进度款的60%付给乙方，时间为次月____日前。　　

　　2、工程完工后甲方支付乙方该项目工程总造价的80%进度款。可转帐或现金支付，甲方不得以承兑汇票到银行其它的票据支付工程进度款，时间10个工作日内。　　

　　3、每次拔进度款，付帐后____日内乙方开据相应的金额发票给甲方。　　

　　4、工程竣工验收后的30天内办理完工程结算，____日内甲方支付乙方工程达到结算的总价的97%，保留3%为保修金，保修金期满____月内全部退还给乙方。　　

　　五、成立支公司　　

　　1、甲方在政策允许的情况下，应在六枝成立四川XX公司。　　

　　2、成立支公司的目的是便于管理和交纳各种税费。　　

　　六、违约责任　　

　　1、甲乙双方签定合同时乙方交给甲方的叁拾万元(300000.00)定金，乙方违约甲方不退还;如甲方违约，双倍赔偿乙方。　　

　　2、乙方进场后如乙方资金不到位，造成工期拖延，甲方有权清退出场，并按工程的破方结算。　　

　　3、乙方建设工程投资到位，且按时保质量完成工程量，而甲方不按第四条第

　　1、2款按时支付乙方工程进度款，造成乙方的一切经济损失应由甲方赔偿乙方。　　

　　七、本协议不完善的事宜，甲乙双方另外补充条款，完成合同的真实性、更加便于合作。　　

　　八、信息费按甲乙双方承诺支付。　　

　　九、有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执，双方应通过友好协商解决;如协商不成，双方同意提交项目合同签定所在地仲裁委员会仲裁或者向甲方所在地法院提起诉讼解决。　　

　　十、本协议甲乙双方各执一份，中介人一份。三方签字生效。　　甲方代表(签字)：　　乙方代表(签字)：　　丙方(签字)：________年____月____日

建筑工程开工协议书 篇14

　　甲方(采购单位)：_______　　乙方(供货单位)：_______　　签订时间：_______年____月____日　　签订地点：　　根据《中华人民共和国民法典》及_______年____月____日(招标中心名称)关于_______项目的招标结果和招标文件(招标编号：_______)的要求，经双方协商一致，签订本合同。详细价格、技术说明及其他有关合同货物的特定信息由合同附件予以说明，所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。　　

　　第一条　合同货物　　乙方根据甲方要求提供以下货物：　　

　　第二条　合同总价　　总价为人民币(大写)：_______ ，即B__。该合同总价是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总价不变。　　

　　第三条　质量　　

　　1. 乙方须提供全新的、符合国家有关质量标准和规范、环保要求的货物，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。　　

　　2. 每台货物上均应钉有名牌(内容包括：制造商、货物名称、型号规格、出厂日期等)并附有产品质量检验合格标志。　　

　　3. 货物制造质量出现问题，乙方应负责三包(包修、包换、包退)，费用由乙方负责。　　

　　4. 货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。　　

　　第四条　交货及验收　　

　　1. 在合同签订后____日内，乙方送货至甲方地点：_______，由甲方与乙方一起进行到货验收及由乙方完成货物和系统的安装调试工作，然后由双方共同进行质量验收，如质量验收合格，双方签署质量验收表。　　

　　2. 货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装完整无损。　　

　　3. 货物和系统安装调试完成后10天之内，甲方无故不进行验收工作而使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。　　

　　4. 货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺(详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准)。　　

　　5. 国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证和原厂保修卡。　　

　　6. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方;乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定付货，乙方必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。　　

　　第五条　付款方式　　甲乙双方签订合同后十个工作日内，甲方向乙方支付合同金额30%的预付款;乙方在甲方货物质量和系统安装调试验收合格后，备齐下列文件并送交_______区财局办理付款手续。_______区财局采用人民币转账方式在____日内一次性向乙方支付合同总价的67%，余下合同款项的3%作为质量保证金，于系统运行_______年满后十个工作日内付清。　　

　　(1) 《_______区政府采购项目验收表》(需由_______区政府采购中心签写意见并加盖公章);　　

　　(2)乙方开具的正式发票复印件(需由_______区政府采购中心加盖公章);　　

　　(3)本合同原件。　　

　　第六条　售后服务　　

　　1. 乙方应为甲方提供培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对乙方进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。　　

　　2. 所购货物若为电脑则由乙方提供至少_______年的整机保修和系统维护;若为其他货物则按生产厂家的标准执行，但不得少于_______年(请分别列出：_______) ;保修期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价。　　

　　3. 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力(如火灾、雷击等)造成的故障除外。　　

　　4. 货物故障报修的响应时间为：工作期间(星期一至星期五8： 00-18： 00)为_______小时;非工作期间为_______小时;售后服务电话：_______。　　

　　5. 若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。　　

　　6. 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。　　

　　7. 乙方须每隔半年上门对甲方进行回访，并请甲方填写《_______市政府采购项目回访调查表》(需由用户盖章确认)。　　

　　8. 保修期后的货物维护由双方协商再定。　　

　　第七条　违约责任　　

　　1. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5‰的违约金。　　

　　2. 甲方应在合同规定时间内向乙方支付货款，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，累计滞纳金总额不超过欠款总额的5‰。　　

　　3. 乙方不能交付货物，则由乙方向甲方支付合同总价的5‰的违约金。　　

　　4. 乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金，累计滞纳金不超过逾期交货部分货款总额的5‰，逾期交货超过10天，甲方有权终止合同，并按

　　第七条第3款处理。　　

　　5. 乙方所交的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收设备。乙方向甲方支付货款总额的5‰的违约金。　　

　　6. 如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定质量标准，甲方有权退货，乙方退回全部货款，并按

　　第七条第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。　　

　　7. 乙方所供货物必须权属清楚，不得侵害他人的知识产权，否则构成对甲方违约，违约金按

　　第七条第34款执行。　　

　　第八条　争议及仲裁　　

　　1. 因货物的质量问题发生争议，由_______市技术监督局或其指定的质量鉴定单位进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担;货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。　　

　　2. 因本合同引起的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商或调解不能解决争议，则可向合同签订所在地人民法院提出诉讼。　　

　　第九条　其他　　

　　1. 本合同正本5份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执1份，财政局1份，采购中心1份，招标中心1份。合同自签字之日起即时生效。　　

　　2. 本合同未尽事宜，由双方协商处理。　　甲方(盖章)：_______　　　　乙方(盖章)：_______　　签约代表(签字)：_______　　签约代表(签字)：_______　　地址：_______　　　　　　　　地址：_______　　电话：_______　　　　　　　　电话：_______　　传真：_______　　　　　　　　传真：_______　　_______年____月____日　　　　_______年____月____日

建筑工程开工协议书 篇15

　　建设单位：_______(以下简称甲方)　　施工单位：_______(以下简称乙方)　　签约时间：________年____月____日　　签约地点：_______________________　　根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程实际情况，签订本合同，以资双方共同遵守。　　

　　第一条工程概况　　

　　(一)工程名称：_______私家花园工程。　　

　　(二)建设地点：_____________________　　

　　(三)工作内容：约100平方米环境绿化工程，具体工作详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。　　

　　第二条工期　　该项目工程总工期。开工时间从甲方批准的开工报告次日起计。　　

　　(一)如遇下列原因工期顺延：　　

　　1、未及时签审施工图纸和施工组织计划;　　

　　2、设计变更;　　

　　3、甲方未能按期提交施工场地;　　

　　4、连续4小时遇雨和停水、停电;　　

　　5、未按合同规定时间拨付工程款项;　　

　　6、遇不可抗拒因素。　　

　　(二)竣工验收：　　

　　1、甲方在收到乙方竣工报告的____日内组织验收，否则视为默认工程合格并进行竣工结算;　　

　　2、若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式及时间，再次验收程序同上款。　　

　　第三条工程合同总价及支付方式　　

　　(一)结算依据：　　

　　1、依照________年颁布的《全国统一建筑工程基础定额____市基价表》中土建、水电、装饰、园林、安装等相关定额执行，劳动保险费按c级取费，工程类别按定额说明执行。定额缺项部分由乙方报价，双方共同确定价格后按实计算;小品项目按市场价定价;　　

　　2、甲方签审的施工图、施工图预算以及未计价材料确认价;　　

　　3、甲乙双方签署的工作签证单以及涉及调整(更改)部分变更通知书;　　

　　4、竣工图。　　

　　(二)合同金额：　　

　　1、本合同暂定造价6万元;　　

　　2、工程竣工验收后按实结算。　　

　　(三)合同金额的支付时间：　　

　　1、甲方在乙方进场后一周内，向乙方支付合同总金额的15%作为的备料款。　　

　　2、工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总额的40%;　　

　　3、工程竣工验收后一个月内办理竣工结算，结算办理完成后三个月内甲方付至结算价的95%，余额5%作为质保金，保活期到后支付3%，保修期满后甲方付清余款。　　

　　第四条关于设计调整(更改)　　本工程涉及设计调整(更改)工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量及造价按本合同原则

　　第三条进行增减。　　

　　第五条质保期　　

　　(一)质保期：从递交竣工报告后的第____日起算。保修期按建设部年第80号令执行，普通植物保活期半年，贵重植物(1000元以上)保活期为________年，工程的其它部分保修期为________年。　　

　　(二)成活率：植物管护移交时按行规达到_______%的成活率。　　

　　第六条双方的责任　　

　　(一)甲方责任：　　

　　1、保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电;　　

　　2、合同签定后____日内审定乙方的施工组织计划及施工图，并以书面形式通知乙方;　　

　　3、负责协助办理施工的各项进场手续;　　

　　4、负责协调现场各施工单位间的关系;　　

　　5、若施工变更应以书面形式通知乙方;　　

　　6、按合同规定时间按时付款。　　

　　(二)乙方责任：　　

　　1、按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工;　　

　　2、接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理;　　

　　3、注意与外装饰单位施工现场的配合工作;　　

　　4、文明施工，安全生产，确保工程质量，按期完工;　　

　　5、负责施工中的成品保护。　　

　　第七条甲、乙双方现场代表及责任　　

　　(一)甲方施工负责人：___________　　现场代表：_________________　　

　　(二)乙方施工负责人：___________　　土建：_____________________　　绿化：_____________________　　现场代表：_________________　　

　　(三)甲方代表作为现场签证代表;乙方代表作为接受甲方书面通知的代表。　　

　　第八条材料的认定及采购　　

　　(一)乙方应按设计要求对材料自行采购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购。　　

　　(二)设计材料变更须经设计单位和甲方共同认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。　　

　　第九条违约责任　　

　　(一)甲方违约责任：　　

　　1、甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失;　　

　　2、甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应采取措施补救或减少损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失;　　

　　3、甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超____日，按合同总额的_______向乙方支付逾期违约金。　　

　　(二)乙方违约责任：　　乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延____日，按合同总额的5向甲方支付违约金。　　

　　第十条争议解决方式　　在合同履行中，双方因履行合同发生争议，应协商解决。协商无果，双方约定向施工所在地人民法院起诉。　　

　　第十一条本合同经双方签字盖章后生效。　　

　　第十二条未尽事宜，双方协商解决。　　

　　第十三条本合同一式四份，双方各执二份，均具同等法律效力。　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　________年____月____日

　　________年____月____日

建筑工程开工协议书 篇16

　　土木建筑工程投标书①

　　注：①　本投标书系国际顾问工程师联合会会同国际建筑与公共土木工程联合会拟定。

　　致：＿＿＿＿

　　先生们：

　　经研究上述指定工程施工的图纸、合同条件、说明书和建筑工程清单之后，我们作为签署人愿按照上述图纸、合同条件、说明书和建筑工程清单，按＿＿＿＿（英镑）的金额，或按上述条件所确定的任何其它金额，承担上述整个工程的施工、建成和维护。

　　2.我们保证，如果我们的投标被接受，将在接到工程师的开工命令后的＿＿＿＿天内开始本工程施工，并从上述本工程开工期限的最后一天算起，在＿＿＿＿天内，建成并交付使用本合同中规定的整个工程。

　　3.如果我们的投标被接受，如有需要，我们将取得一家保险公司或银行的担保或是提供两名合适而殷实的担保人（须经你们认可），同我们一起负有连带责任地承担义务，按不超过上述指定金额10％的金额，根据须经你们认可的保证书条件，担保照章履行合同。

　　4.我们同意在从规定的收到投标之日起的＿＿＿＿天内遵守本投标，在此期限届满之前，本投标将始终对我们具有约束力并可随时被接受。

　　5.直到制订并签署了一项正式协议为止，本投标连同你们对其的书面接受，将成为我们双方之间具有约束力的合同。

　　6.我们理解，你们并无义务必须接受你们所收到的价格最低的或其它任何投标

　　＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日签

　　签名＿＿＿＿以＿＿＿＿资格经正式授权并代表＿＿＿＿签署投标

　　（用印刷体大写）

　　证人＿＿＿＿地址＿＿＿＿

　　地址＿＿＿＿

　　职业＿＿＿＿

　　附录①

　　保单的金额（如果有）＿＿＿＿英镑

　　第三方保险的最低金额＿＿＿＿英镑

　　开工期限（从工程师的命令到开工）＿＿＿＿天

　　竣工时间＿＿＿＿天

　　规定的违约偿金款项＿＿＿＿每天＿＿＿＿英镑

　　奖励金额（如果有）＿＿＿＿＿＿

　　维护期＿＿＿＿天

　　对直接成本金额调整的百分比＿＿＿＿百分之＿＿＿＿

　　保留额的百分比＿＿＿＿百分之＿＿＿＿

　　保留金的限额＿＿＿＿英镑

　　中期证书最低金额＿＿＿＿英镑

　　出具证书后的支付期限＿＿＿＿天

　　根据本文件，我们，当事人和担保人，兹具结向＿＿＿＿②（下称政府）承担义务交纳上述保证罚金，对此，我们本人，我们的继承人、遗嘱执行人、遗产管理人、和继任人负有连带责任；但是，在担保人是几个公司，作为共同担保人的情况下，我们这些担保人“连带地”和“分别地”为上述罚金负责，只是为了允许对我们中间任何人或所有人提出联合起诉或起诉，而为了所有其它目的，每一个担保人各自与当事人一起负有连带责任地对交纳列入该担保人名下的罚金承担义务，可是，如果没有指明责任限额，则责任限额就应是整个罚金款额。本义务的条件是，鉴于当事人签订了以上指明的合同；为此，如果当事人：

　　（a）在上述合同原订的有效期间，和政府可能同意的任何其延长期间（无论是否通知担保人）以及在任何根据合同所需要的担保的有效期间，履行和完成上述合同中所规定的一切承担事项、约定事项、条款、条件与协议，并且还履行和完成今后可能以上述合同做出的任何和所有经正式批准的修改中所规定的一切承担事项、约定事项、条款、条件与协议，而担保人谨此放弃得到关于这种修改的通知和权利；以及

　　（b）向政府缴纳从当事人在本保证书为之提供保证的该施工合同进行中所支付的工资内征收、扣除或预扣的政府规定征税的全部金额：则上述义务即宣告无效。

　　当事人和担保人已在上述日期在此保证书上签字盖章，以资证明。

　　注：①附录为投标的组成部分。投标人应填写此投标书和附录里的所有空白。

　　②此处填写借款人的姓名＿＿称借款人为政府可能是不恰当的。

建筑工程开工协议书 篇17

　　发包人(甲方)：___________________________

　　承包人(乙方)：___________________________

　　工程名称：___________________________

　　施工地址：___________________________

　　发包人(甲方)：____________________________________

　　承包人(乙方)：____________________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及其他相关的法律法规，遵循自愿和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，双方就_______________________________住宅工程分承包合作事项协商一致，同意签订本合同，双方共同遵守履行。

　　工程概况、承包内容及方式

　　一、工程概况

　　1、 工程名称：________________________________

　　2、 结构类型：________________________________

　　3、 建筑面积：________________________________

　　二、承包内容及方式

　　1、 承包工作内容及范围：基础砼(包括放线，钢筋安装，钉板、打混凝土到成品);主体工程：框架造型和斜板、砌砖墙，甲方提供三通一平。

　　2、 承包方式：包工，施工机具由乙方提供。

　　三、工期

　　1、 开工日期：__________年__________月__________日完工日期：__________年__________月__________日

　　2、 增加或不可抗力因素造成的工期延误，甲方给予乙方工期顺延，乙方要会同项目经理办理延误手续，因乙方原因照成的工期延误，甲方不予工期延误。

　　四、合同价款

　　1、本合同单价为固定价格，任何一方不得擅自改变，在杜绝一定的风险范围合同价款不再调整，按建筑板面积计算，其中基础工程砼___________元/立方米，主体工程以板面平方__________元计标，斜板以板面平方计标含砌砖。

　　2、所有造形用到铁模费用由甲方自付，

　　3、无包安装石窗、门，外架，碰焊。

　　五、 安全文明施工

　　1、安全施工，乙方在施工期间不得发生任何安全事故，甲方、乙方必须贯彻执行国家和政府部门颁布的有关安全生产的事故，特别是人身伤亡事故，全部由乙方负责。

　　2、乙方必须给所有现场施工人员购买保险。、

　　六、工程质量标准、验收

　　1、本分包工程质量标准合格，乙方必须达到设计图纸要求和约定标准，进行施工。

　　2、乙方必须按照国家的质量标准按期完成全部施工项目。

　　3、乙方未达到质量要求、未按图纸设计要求，甲方有权加以处罚，情节严重的不予结算工程款或移交相关部门解决。

　　七、付款方式

　　甲方应按进度支付每板的进度款_________，__________工程款必须在验收后付清。

　　八、本合同的未尽事宜，由双方协商解决。

　　九、本合同壹式贰份，双方各执壹份。

　　甲方签字：_______________ 乙方签字：________________

　　日期：____年____月____日 日期：____年____月____日